MARCHÉ DE FOURNITURES N° d'identification: 2011/ Imputation budgétaire: ACTE D'ENGAGEMENT VALANT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES Pouvoir adjudicateur: Commune de …… - Place des Droits de l'Homme – BP 00 - 00000 …… ACHATS DE FOURNITURES – MOBILIER DE BUREAU Marché passé selon une procédure adaptée en application des dispositions prévues à l'article 28 du Code des marchés publics. Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des marchés publics: Monsieur le maire de ……. Modèle acte d engagement simplified chinese. Comptable public assignataire des paiements: Monsieur le receveur municipal de ……. Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre. Ce mois est appelé « mois zéro » (m0). 1/ CONTRACTANT Titulaire ou mandataire d'un groupement (en cas de groupement mettre les coordonnées du mandataire et compléter autant d'annexes 1 que de cotraitants) Je, soussigné M.
- Les photographies des huit bureaux. Pièces générales - Le CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services en vigueur à la date de parution de l'avis d'appel public à la concurrence. 6/ MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES COMPTES Il est dérogé à l'article 11 du CCAG. Chaque livraison fait l'objet d'un paiement partiel définitif sur la base d'une facture émise par le titulaire. Modèle de marché public de maîtrise d’œuvre (Construction neuve et réhabilitation) adapté au CCAG-MOE | Ordre des architectes. La facture peut être transmise: - soit sous forme « papier » par tout moyen donnant date certaine; - soit sous forme électronique à l'adresse suivante: communede…… La facture comprend obligatoirement, outre ses mentions légales, le nom de la personne ayant réceptionné la livraison ainsi que l'intitulé des meubles livrés et la date de livraison. Il n'existe pas de décompte final. Avance Le versement de l'avance de 5% lorsqu'elle est due est subordonné à la constitution, par le titulaire du marché, d'une garantie à première demande garantissant son remboursement total. Il n'est prévu aucune avance en dehors de cette disposition.
01 Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du « Mois Zéro » (m0). 3/ DÉLAIS ET PÉNALITÉS Le délai de livraison est de deux mois à compter de la notification du marché. Le montage des meubles est compris dans ce délai. Par dérogation à l'article 14. 1. 1 du CCAG, en cas de retard dans la livraison, il est appliqué au titulaire du marché une pénalité journalière de 150 €. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le pouvoir adjudicateur. Modèle acte d engagement simplifié. Les pénalités sont appliquées à la demande d'acompte qui suit le constat du manquement sans mise en demeure préalable. 4/ PAIEMENTS (Joindre un relevé d'identité bancaire) Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte ci-dessous même en cas de groupement. Titulaire: … N° du compte: … Banque: … Code banque: … Code guichet: … Clé RIB: … 5/ PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ Les pièces constitutives du marché sont les suivantes: Pièces particulières - L'acte d'engagement valant CCAP et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi.
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le mandataire a expressément le pouvoir de conclure, gérer et modifier le présent marché. Personne habilitée à représenter valablement le titulaire pendant la durée du marché: … 2/ OBJET - PRIX - MONTANT DU MARCHÉ Le présent marché a pour objet l'achat de mobiliers de bureau courant pour équiper 8 bureaux répondant obligatoirement à la norme NF Mobilier Professionnel Collectivité, numéro de certification NF 372. D - Modèle d'acte d'engagement valant CCAP pour un marché de fournitures de bureaux intégrant le nouveau CCAG - Le guide des procédures des marchés publics. Il appartient au titulaire: - de démonter et emporter le mobilier existant; - de livrer et de monter le nouveau mobilier. Le mobilier doit être, dans ses dimensions, similaire au mobilier existant. L'annexe trois comprend trois photographies de chaque bureau. Le marché comprend une tranche ferme pour le nombre de meubles prévu dans la colonne trois ci-dessous et une tranche conditionnelle à bons de commandes pour l'achat de meubles supplémentaires dans la limite de 50% du nombre d'un type de meuble.
Ce document ne vaut pas réception des fournitures. Les opérations de vérification s'effectuent soit à la fin du montage, la mention de cette vérification est alors indiquée dans le récépissé ou le bon de livraison, soit dans les sept jours à compter de la signature du récépissé ou du bon de livraison. Dans le second cas, elles ne sont pas contradictoires. Le pouvoir adjudicateur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison. Modèle de contrat simplifié pour un MAPA de maîtrise d’œuvre - T�l�charger. 10/ DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX Articles du CCAG Travaux auxquels il est dérogé Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces dérogations 14. 1 11 3 6 À …, le … (pour une entreprise individuelle ou une société: cachet et signature de l'entrepreneur) (pour un groupement d'entreprises: cachet et signature du mandataire dûment habilité (si pouvoirs de l'annexe 1 transmis) ou cachets et signatures de l'ensemble des membres du groupement) Décision de la commune de …… Est acceptée la présente offre.
skytimetravel.net, 2024